Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan satıcı ile alıcı arasında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.

1. SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Resimli Tablom
Kargo Çıkış Adresi: İslicce Mah. 1. Dere Sok. No:7/Z-15 Merkez / UŞAK
Şirket Adresi: Battalgazi Mah. Yaz Sok. No:3 Daire:6 Sultanbeyli / İSTANBUL
Vergi Dairesi: Sultanbeyli Vergi Dairesi
E-posta: resimlitablom@gmail.com
WhatsApp / Telefon: 0531 899 74 36

2. ALICI BİLGİLERİ

Ad – Soyad / Unvan: [ALICI TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR]
Adres: [ALICI TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR]
Telefon: [ALICI TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR]
E-posta: [ALICI TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR]

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının www.resimlitablom.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ÜRÜN VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürün: [Sipariş edilen kanvas tablo]
Fiyat: [Sipariş ekranında belirtilen tutar]
Teslimat: Kargo firması aracılığıyla alıcının belirttiği adrese teslim edilir.
Teslim Süresi: Siparişin onaylanmasından itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde kargoya verilir.

5. CAYMA HAKKI

Kişiye özel üretilen ürünlerde (örneğin özel isimli veya fotoğraflı kanvas tablolar), 6502 sayılı Kanun kapsamında cayma hakkı geçerli değildir. Ancak ürün baskı veya üretim hatalıysa, alıcı ürünü iade edebilir veya ücretsiz değişim talep edebilir.

6. İADE VE DEĞİŞİM ŞARTLARI

  • İade/değişim yalnızca üretim kaynaklı hasarlar, yanlış ürün gönderimi gibi durumlarda geçerlidir.

  • İade işlemlerinde ürün kullanılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.

  • İade talebi, ürün teslim tarihinden itibaren 3 gün içinde WhatsApp veya e-posta yoluyla yapılmalıdır.

7. ÜCRET İADE PROSEDÜRÜ

  • İade onaylandıktan sonra, ödeme yöntemi ne ise aynı şekilde iade işlemi gerçekleştirilir.

  • Banka kaynaklı gecikmelerden satıcı sorumlu değildir.

8. GENEL HÜKÜMLER

  • Alıcı, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat süresi ve cayma hakkı hakkında ön bilgilendirme aldığını kabul eder.

  • Alıcı, verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü doğurduğunu kabul eder.

  • Satıcı, siparişin ifasını engelleyen mücbir sebepler veya teknik sorunlar nedeniyle siparişi iptal edebilir; bu durumda alıcıya bilgi verilir.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen parasal sınırlara göre Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

Alıcı, site üzerinden sipariş vererek bu sözleşmenin tüm koşullarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
Sözleşme elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girer.